Договор оферты

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

(по условиям Договора Подряда)

город Оренбург

18 мая 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Абылгазиев Айдарбек Азимбаевич, 

и, 

лицо, оплатившее услуги по условиям Договора, присоединившееся к его условиям в порядке статьи 428 Гражданского кодекса РФ, принявшее условия Настоящего Договора, размещённого в сети Интернет,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (далее – Стороны), 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по изготовлению и монтажу в помещении Заказчика, (далее – Помещение), натяжного потолка и передать результат Заказчику. 
2. 1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях настоящего Договора.
3. 1.3. Указанные в пункте 1.1. настоящего Договора работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Срок начала работ: по истечении 3 (Трех) календарных дней с даты выполнения последнего оставшегося из следующих условий: 

• Получение Подрядчиком предоплаты по Договору, определенной п.3.3. Договора.
• Обеспечения допуска в помещение, о чем составляется Акт допуска.

Не выполнение указанных выше условий является основанием для отсрочки в начале выполнения работ до даты фактического выполнения обоих условий.

2.2. Срок выполнения работ: в течение 5 дней со дня начала работ.

2.3. Односторонний перенос Заказчиком сроков работ не допускается.  Сроки, указанные в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего договора могут быть изменены сторонами дополнительным соглашением, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.

2.3.1. При появлении обстоятельств, которые препятствуют своевременному и качественному выполнению работ и не зависят от Подрядчика, а равно обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, Подрядчик обязан приостановить проведение работ до момента устранения указанных обстоятельств, о чем известить Заказчика любым из способов изложенных в п. 9.1. Договора, причем, начало течения срока приостановления в данном случае исчисляется с момента отправки указанного уведомления Заказчику. В случае устранения данных обстоятельств Заказчиком, последний обязуется уведомить Подрядчика в письменной или устной форме, позволяющей утверждать, что информация передана уполномоченному лицу Подрядчика с указанием соответствующей контактной и идентифицирующей информации о Заказчике (ФИО, адрес объекта, номер и дата договора, предмет договора). Подрядчик возобновляет выполнение работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления соответствующего дополнительного соглашения на основании полученного надлежащего уведомления Заказчика об устранении обстоятельств, вызвавших приостановление работы. 

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
1. 3.1. Выполненная в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора работа и материалы оплачиваются по цене, указанной в счёте на оплату. После оплаты счёта цена договора считается согласованной. Согласованная сторонами стоимость работ и материалов может быть изменена дополнительным соглашением сторон.
2. 3.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторон в следующем порядке:
3.        - предварительная оплата в размере 30 процентов.
4.        - окончательный расчет в размере 70 процентов в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.
5. 3.3. Заказчик обязуется подписывать предоставленный Подрядчиком промежуточный и окончательный акты выполненных работ и произвести оплату в сроки, предусмотренные актом за выполненные работы по данному акту.
2. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ.

1. 4.1. На сварные швы, сварные соединения и дефекты материала Подрядчик предоставляет гарантию сроком 10 (Десять) лет. На выполняемые работы Подрядчик предоставляет гарантию сроком 1 (один) год.
2. 4.2. Гарантийный срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Договора,  исчисляется со дня принятия результата работ Заказчиком, т.е. со дня подписания Акта сдачи-приемки. В случае если Заказчик необоснованно уклоняется от подписания Акта сдачи-приемки, гарантийный срок начинает исчисляться со дня, когда Заказчик должен был принять выполненный результат.
3. 4.3. В случае обнаружения недостатков проведенных Подрядчиком работ, в пределах гарантийного срока, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обследует недостатки и совместно с Заказчиком составляет и подписывает акт осмотра и установления причин недостатков.
4. 4.4. Предоставляемая Подрядчиком гарантия ограничивается ремонтом натяжного потолка либо его заменой, при этом бракованный натяжной потолок подлежит возврату Подрядчику. Ремонт или замена бракованного натяжного потолка производится без изменения параметров ранее заказанного потолка в сроки, согласованные Сторонами, но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента составления акта осмотра и установления причин недостатков.
5. 4.5. Заказчик  надлежащим образом уведомлен о том, что  не являются недостатками  и  допустимы явления неоднородности  полотна  на лаковых фактурах  в размере  не более 2%  на кв. метр,  естественное провисание полотна из расчета не более 1,5% от  длины максимальной  диагонали натяжного потолка, отклонение шва от прямой линии не более  2 см на погонный метр. 
6. 4.6. Заказчик предупрежден, что в зависимости  от ширины выбранной фактуры потолок может иметь сварные швы, предусмотренные технологией  изготовления натяжных потолков, на расстоянии не менее 130 см. 

1. ПРИЕМКА РАБОТЫ.
1. 5.1. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после ее окончательной сдачи Подрядчиком и подписания сторонами Акта сдачи-приемки.
2. 5.2. Приемка работы оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, отражающий стоимость и наименование выполнения работ, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком в день окончания работ. Если работы выполняются поэтапно, Акты сдачи-приемки подписываются после завершения каждого из этапов работ. Подписанием Акта сдачи-приемки Заказчик подтверждает, что не имеет к Подрядчику претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг. 
3. 5.3. Если причиной отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ является какой-либо недостаток или дефект в работе Заказчик письменно в Акте обосновывает причину отказа.
4. 5.4. Если Заказчик необоснованно отказывается от подписания Акта сдачи-приемки (без указания причины), то Акт сдачи-приемки подписывается Подрядчиком самостоятельно и в нем делается отметка об отказе Заказчика от его подписания. В данном случае Акт, подписанный Подрядчиком в одностороннем порядке, считается действительным, а работы принятыми и подлежащими оплате. В этом случае риск случайной гибели  или случайного повреждения  результата работ несет Заказчик.
5. 5.5. Срок устранения недостатков, допущенных при выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору,  устанавливается по соглашению сторон и фиксируется в Акте сдачи-приемки.
6. 5.6. В случае предоставления Заказчиком права иным лицам принять и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору, об этом делается соответствующая отметка в Разделе 10 настоящего договора. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

1. 6.1. Заказчик обязан:
1. 6.1.1. Предоставить полную информацию о  проводке сетей электроснабжения, водопровода,  паропровода и иных имеющихся коммуникаций, действительную  выкопировку-экспликацию Помещения из БТИ, иные сведения, имеющие значение для  выполнения работ в Помещении Заказчика. Указать на чертеже потолка расположение электрической проводки,  скрытых систем водных и иных коммуникаций в Помещении в местах крепления фиксирующих элементов натяжного потолка. В случае не предоставления настоящей информации, Заказчик несет все риски, связанные с этим, при возникновении неблагоприятных последствий, возникших после выполнения работ.
2. 6.1.2. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставить Подрядчику образец светильника для заказа арматуры, в случае, если  Договором установка встроенных и (или) потолочных светильников предусмотрена. В противном случае Подрядчик имеет право перенести срок выполнения работ, указанный в пункте 2.2. настоящего Договора, на соответствующее количество дней просрочки предоставления образца.
3. 6.1.3. Оплатить  стоимость работ  и материалов в сроки и в порядке, установленные пунктом 3.3. настоящего Договора.
4. 6.1.4. Исключить кривизну поверхности стен Помещения, в противном случае допускается возможность появления зазоров в местах установки конструктивных элементов натяжного потолка. За выявленные зазоры, вследствие неровности стен помещения Заказчика, Подрядчик ответственности не несет.
5. Гипсокартон, керамическая плитка и другие конструктивные и отделочные материалы должны  быть надежно закреплены  и  выдерживать  оттягивающую нагрузку не менее 1000 Ньютон на метр погонный. При облицовке стен в  местах  крепления багета керамическим  и обычным гранитом, стоимость  монтажа багета рассчитывается индивидуально и указывается  дополнительно в договоре. В случае  установки потолочного багета, поверхность  исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости. 
6. 6.1.5. Подготовить Помещение для возможности проведения в нем работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, либо в случае переноса сроков монтажа, уведомить об этом Подрядчика не менее, чем за 4 (четыре) дня до согласованной сторонами даты.
7. 6.1.6. Обеспечить беспрепятственный допуск по периметру потолка в помещении, вынести или передвинуть на середину помещения мебель и иные предметы мешающие проведению работ, принять иные меры для сохранности имущества (укрыть защитной пленкой и т.д.).
8. 6.1.7. Предоставить Подрядчику световые приборы (светильники, люстры и т.д.) в собранном виде, готовыми к установке, провести электрическую проводку до мест установки светильников. Вырезы отверстий под светильники в полотне натяжного потолка осуществляет Подрядчик.
9. 6.1.8.  В случае не подготовки помещения к началу работ, а так же не подготовки световых приборов к установке:
10. а - Подрядчик имеет право в одностороннем порядке перенести сроки выполнения работ до устранения недостатков. При этом новый срок устанавливается Подрядчиком самостоятельно в удобное для Подрядчика время с уведомлением Заказчика по средствам телефонной связи.
11. б – По обоюдной договоренности стороны могут согласовать стоимость дополнительных работ, которые необходимо провести для сборки световых приборов и подготовки помещения к монтажу (перенести, передвинуть мебель, бытовую технику и иные предметы, а так же выполнить иные необходимые действия). При этом согласованная стоимость дополнительных работ указывается в Акте допуска. 
12. 6.1.9. На период проведения в Помещении работ по монтажу натяжного потолка обеспечить теплоизоляцию предметов, находящихся в Помещении. В ином случае Подрядчик не несет ответственность за появление дефектов на поверхности предметов, находящихся в Помещении.
13. 6.1.10. В день начала работ предоставить Подрядчику доступ в Помещение  по Акту допуска для производства монтажных работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором сторонами указываются дефекты помещения Заказчика до начала выполнения монтажных работ. 
14. 6.1.11. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего  выполнения работ по настоящему Договору. 
15. 6.1.12. Содействовать Подрядчику при выполнении  работ, в том числе выполнять указания Подрядчика и своевременно реагировать на его предупреждения. 
16. 6.1.13. Лично осмотреть и принять выполненную работу в срок, установленный настоящим Договором. 
17. 6.1.14. Не производить изменение геометрии и размеров Помещения, где будут устанавливаться натяжные потолки. В случае изменения геометрии и размеров Помещения Заказчиком после проведения замеров  возможность использования изготовленного Подрядчиком натяжного потолка определяется работниками Подрядчика.
2. 6.2. Заказчик имеет право:
1. 6.2.1. Проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2. 6.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора. Выражение воли совершить отказ должно быть выражено в письменной форме, содержащую полную информацию о Заказчике и о причине отказа (ФИО, адрес объекта, номер и дата договора, предмет договора, причина отказа). 
3. В случае не предъявления Подрядчику любого из указанных выше уведомлений о расторжении договора или несогласования переноса сроков выполнения работ Подрядчик в день проведения работ составляет Акт недопуска в помещение Заказчика с указанием свидетелей. Данный акт является основанием для расторжения настоящего договора по признакам противодействия и оказания содействия Подрядчику.  
4. 6.3. Подрядчик обязан:
1. 6.3.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в срок, указанный в Договоре.
2. 6.3.2. Предоставить Заказчику информацию, касающуюся свойств и правил эксплуатации натяжного потолка.
3. 6.3.3. Выполнить замеры помещения в целях проведения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. 
4. 6.3.4. Отсрочить/приостановить работы по основаниям п. 2.1., 2.3.1  Договора.
5. 6.4. Подрядчик имеет право:
6. 6.4.1. В случае если установка натяжного потолка невозможна в связи с изменением геометрии и размеров Помещения Заказчиком после проведения замеров, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты  стоимости фактически понесенных расходов и выполненных работ.
7. 6.4.2. Не приступать к выполнению работ, приостановить работы, а также отказаться  от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда  нарушение Заказчиком своих обязанностей  по настоящему  Договору (в том числе по оплате или предоставлению документации, информации, необходимых разъяснений) препятствует выполнению работы.  
8. 6.4.3. Продолжить  выполнение работ, при условии предоставления от Заказчика в надлежащей форме оформленного согласия  на производство  работ, продолжение выполнения которых может повлечь неблагоприятные последствия для общего результата работы. Заказчик в таком случае принимает и понимает возможные риски неблагоприятных последствий.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

1. 7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
2. 7.2.  В случае обнаружения в ходе установки натяжного потолка неустранимых дефектов, возникших по вине Подрядчика, устранение данных дефектов, в том числе замена полотна производится за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки.
3. 7.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком  по Договору, на эту сумму подлежит начислению неустойка в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты задолженности.
1. 7.4.  При отказе Заказчика от исполнения Договора после согласования Заказа, а также при одностороннем переносе Заказчиком сроков, указанных в п.п. 2.1 и 2.2.  настоящего  Договора, Заказчик выплачивает  Подрядчику неустойку в размере 30% от общей стоимости  работ и материалов, указанной в п. 3.2 настоящего Договора.
4. 7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться Сторонами путем проведения переговоров.
5. 7.6. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают его на разрешение суда по месту нахождения истца.
6. 7.7. Заказчик надлежащим образом уведомлен о том, что хранение неустановленного натяжного потолка в сложенном состоянии сроком более двух недель, может привести к появлению на поверхности полотна складок (заломов). При этом Подрядчик не гарантирует восстановления качества поверхности потолка со временем. 
7. 7.8. Ни одна из сторон  не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо их воли и желания сторон и которые  нельзя предвидеть или избежать, включая войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары  и другие стихийные бедствия, введение местными властями  и правительством страны нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего договора.
8. Если обстоятельства  непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают  признаки прекращения, настоящий  договор может быть расторгнут  одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны.   

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА.

1. 8.1. Запрещается касаться натяжного потолка острыми, колющими, режущими и т.п. предметами.
2. 8.2. Потолок можно протирать влажной тряпкой с использованием моющих средств, не содержащих растворителей и абразивных веществ.
3. 8.3. Запрещается установка точечных светильников, мощность которых превышает 40 Вт - для простых светильников и 35 Вт - для галогеновых светильников. Запрещается установка подвесных светильников с направленными вверх лампами, расстоянием менее 15 см до потолка. Минимальное расстояние между  натяжным потолком  и лампами накаливания должно быть не менее 15 см.
4. 8.4. Заказчик надлежащим образом уведомлен о том, что в помещениях с повышенной температурой (выше 50 градусов Цельсия) полотно может размягчиться и провиснуть, а при низких температурах (ниже 0 градусов Цельсия) полотно становится хрупким и утрачивает свои эластичные свойства.
5. 8.5. При затоплении Помещения, вода будет скапливаться в потолке, который при этом провисает. В случае  скопления воды в объеме не более 100 литров на один кв. метр после ее слива  потолок приобретает нормальный вид. Для слива воды необходимо вызвать мастеров из фирмы-установщика потолка, в противном случае претензии Подрядчиком не принимаются
6. 8.6. Вследствие конструктивных особенностей натяжной потолок может совершать  колебательные движения  в вертикальной  плоскости  под действием воздушных потоков  и перепадов  давления  между пространствами, разделенными натяжным потолком, которые являются следствием  недостаточной герметичности пространства, расположенного под натяжным потолком. Амплитуда колебания  зависит от текстуры, формы и площади потолка и не должна превышать  200мм. Во избежание этого Заказчику рекомендовано   устранить все щели  в базовом  потолке и прилегающих  к нему  гипсокартонных  или панельных  конструкциях. Подрядчик  не несет ответственности за  повреждение  натяжного потолка, вызванные  вертикальным  колебанием. 
7. 8.7. При несоблюдении правил эксплуатации натяжного потолка претензии не принимаются,  Подрядчик ответственности не несет. 

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. 9.1. Стороны договорились, что отправка корреспонденции, сообщений и уведомлений может производиться в письменной форме нарочно, посредством заказных почтовых отправлений, смс-сообщений, электронной почты, факсов, телеграмм, надлежащим уведомлением в таких случаях признается уведомление, переданное уполномоченному лицу Стороны, содержащее следующую информацию: наименование Стороны, передающей информацию, адрес объекта, номер и дата договора, содержание сообщения. Исчисление сроков, в случае наличия таковых, начинается с момента получения уполномоченным лицом сообщения.
2. 9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора соответствующие условия Договора сохраняют свою силу.
3. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в простой письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Стороны признают юридическую силу факсимильных и электронных копий документов, необходимых для исполнения настоящего договора до получения оригиналов документов. Сторона, которая использует факсимильную или электронную копию подписи уполномоченного лица на документах, гарантирует ее достоверность.

1. 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2. 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА

Индивидуальный предприниматель Абылгазиев Айдарбек Азимбаевич

Паспорт Выдан: УФМС России по Оренбургской области, серия: 5320 № 039036

Юридический адрес: 460060, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Каслинская (микрорайон ростошинские пруды), д 48

Фактический адрес: г. Оренбург, пр-д Северный д 12

Телефон  +7 (905) 814-06-76

ИНН 561209981366 ОГРН 315565800010718

Р/С 40802810517610000465 В банке

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК банка 044525411

К/С банка  30101810145250000411

Всего листов Договора: 6.